Муп «вгэс» информирует о проведении запроса котировок на Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой материалов

МУП «ВГЭС» информирует о проведении запроса котировок на Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой материалов по объекту: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. В-14 г. Волгодонска Ростовской области. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ак. Королёва, бульвар Старочеркасский» Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК Предмет договора: Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой материалов по объекту: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. В-14 г. Волгодонска Ростовской области. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ак. Королёва, бульвар Старочеркасский» 2. Источник финансирования: Собственные средства 3. Место подачи котировочных заявок: На сайте МУП «ВГЭС» - www.mupvges.ru в разделе «Деятельность предприятия» - «Запрос котировок» в соответствии с п.22 настоящей документации 4. Срок подачи котировочных заявок: с 03.07.2013 г. по 09.07.2013 г. 5. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «09» июля 2013 г. в 23 часа 59 минут (время московское) 6. Место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок: «10» июля 2013 г. в административном здании Заказчика по адресу: ул. Гагарина, д.39, г.Волгодонск Ростовской области 7. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с разделом II настоящей документации 8. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: Гарантийный срок на качество выполняемых работ и применяемых материалов – не менее 3 (трех) лет; гарантийный срок эксплуатации ВЛИ-0,4 кВ – не менее 3 (трёх) лет, с даты подписания сторонами акта приемки, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Мкр. В-14, г. Волгодонск Ростовской области 10. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с откорректированной инвестиционной программой МУП «ВГЭС» на 2014 год, утвержденной Региональной службой по тарифам Ростовской области. 11. Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: До начала производства работ в течении 7 банковских дней выплачивается аванс в размере 30 % от стоимости работ. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится по окончании выполнения работ в срок не позднее 30 банковских дней с даты подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 , включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов). 12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль 13. Начальная (максимальная) цена договора: 1 619 987 (один миллион шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 247 116,78 рублей 14. В цену поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должны быть включены: Расходы Подрядчика на поставку материалов, на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ на объекте Заказчика, страхование, экспедирование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи. 15. Требования к упаковке: Упаковка материалов должна соответствовать упаковке заводов-изготовителей 16. Требования к технической документации: Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, инструкции по эксплуатации, исполнительную документацию, протоколы испытаний, наладки и другую необходимую документацию на оборудование и выполненные работы в соответствии с действующими нормами и правилами. 17. Дополнительные требования к участникам процедуры закупки: Подрядчик должен иметь допуск СРО на выполняемые виды работ. 18. Дополнительные условия: Используемые материалы должны быть новыми, сертифицироваными, оригинального исполнения (не являться аналогом) и соответствовать спецификации проектной документации. Год выпуска – не позднее 2013. 19. Сроки и условия заключения договора: Договор может быть заключён не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения котировочных заявок и не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола. Договор оформляет только Победитель запроса котировок. Победитель в проведении запроса котировок должен подписать договор и представить его Заказчику вместе с заверенными копиями документов, указанных в п.22.1, которые ранее были направлены по электронной почте, в течение 5 рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок. Победитель запроса котировок  в срок не позднее 5 рабочих дней с момента размещения протокола. Если Заказчику поступил прямой письменный отказ Победителя (участника) от подписания договора, либо Победитель (участник) не подписал проект договора в предусмотренный для этого в извещении срок, либо не предоставил протокол разногласий, то такой Победитель (участник) признаётся уклонившимся. В случае, если Победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, занявшим второе место, затем — третье место и так далее. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа. 20. Разъяснение условий запроса котировок. Внесение изменений в условия запроса котировок. Отказ от проведения запроса котировок: Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса котировок в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 3 дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего дня после получения такого запроса обязан разместить ответ на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заказчик имеет право внести изменения в извещение запроса котировок. Решение о внесении изменений может быть принято за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесённых изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса котировок — 5 дней. Заказчик запроса котировок может отказаться от его проведения без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. Решение об отказе от проведения запроса котировок принимается закупочной комиссией не позднее чем за 1 день до окончания срока подачи заявок. Информация об отказе размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе. 21. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки: 21.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; д) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 21.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения Договора, надёжностью, опытом и репутацией. 21.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в: а) реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; б) реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов. 21.4. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нём будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года в следующих случаях: если такой Участник процедуры закупки: будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора; будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора; б) если Договор, заключённый с Участником процедуры закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора. 22. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок: 22.1 Участник закупки в составе заявки обязательно должен предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие участника обязательным требованиям: а) заявку на участие в запросе котировок (по форме Приложения № 1 к извещению); б) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса котировок (приказ о назначение руководителя или выписка из протокола собрания учередителей об избрании руководителя) или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности; г) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих её); д) полученную не ранее чем за 3 месяца (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); е) копии учредительных документов участника (для юридических лиц) - копия Устава; - копия свидетельства о постановке на налоговый учет; ж) копия бухгалтерского баланса за последний отчётный период вместе с отчётами о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы; з) сертификаты на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора (при наличии). 22.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок, внесение изменений в которую не допускается. 22.3. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание двусмысленности в формулировках не допускается. 22.4. Участник процедуры закупки должен учитывать, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят обязательный характер, а не рекомендательный. 22.5. Представленные Участниками запроса котировок заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку заявки на участие в запросе котировок. 22.6. С целью фиксации даты и времени подачи заявки, заявка направляется путём заполнения электронной формы на сайте Заказчика www.mupvges.ru в разделе «Деятельность предприятия» - «Запрос котировок». 22.7. В этот же день Участник должен направить на адрес электронной почты Заказчика (zakupki_mupvges@mail.ru) заявку по форме и все необходимые документы в формате .pdf. 22.8. До окончания срока подачи заявок Участник должен предоставить Заказчику оригинал заявки, направленный ранее в соответствии с п.22.7. 22.9. Все документы заявки на участие в запросе котировок в соответствии с п.22.1 должны быть четко отпечатаны, читаемыми при просмотре. 23. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок и выбор Победителя 23.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днём окончания срока подачи котировочных заявок. 23.2. Рассмотрение и оценка котировочных заявок включает: стадию рассмотрения котировочных заявок, стадию оценки котировочных заявок, стадию принятия решения о выборе победителя запроса котировок. 23.3. Стадия рассмотрения котировочных заявок: В рамках стадии рассмотрения котировочных заявок комиссия проверяет: -правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям настоящей документации; - соответствие участников требованиям настоящей документации. По результатам проведения рассмотрения котировочных заявок комиссия имеет право отклонить котировочные заявки, которые: - не соответствует требованиям настоящей документации; - содержат предложения о цене договора, превышающую максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок; - подавшие их участники не соответствуют требованиям настоящей документации. 23.4. Стадия оценки Котировочных заявок. По критерию «цена» рассматривается стоимость предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учётом издержек (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.). При превышении цены, предложенной участником над начальной максимальной ценой, заявка отклоняется. В целях борьбы с демпингом при обнаружении заявки, в которой стоимость ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, комиссия имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку. По критерию «срок _______________» оцениваются указанные участником сроки. Наиболее выгодный для заказчика срок получает максимальное количество баллов (например, в сроке поставке наиболее выгодный для заказчика будет самый короткий срок, а в гарантийном сроке – самый продолжительный). Если предложенный участником срок ниже минимального установленного срока или выше максимального установленного срока, заявка отклоняется. По критерию «Качество» оцениваются качественные характеристики предлагаемой продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства), способ доставки, транспортировки, перевозки, улучшение требований к упаковке, качеству, если это предусмотрено в настоящей документации. Если характеристика качества ниже установленного заказчиком, заявка отклоняется. По критерию «Квалификация и другие характеристики участника» может оцениваться наличие определённого опыта в области деятельности – предмета закупки; наличие необходимых ресурсов, производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых ресурсов, Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок На фирменном бланке Исх. №, дата Наименование Заказчика КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на ___________________________________________________________ (необходимо указать предмет закупки) Уважаемые господа! Изучив условия и требования запроса котировок, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, ОГРН контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражает согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок № __ от «__» ________ 2013 г., в том числе: 1. Наименование, характеристики и количество/объём поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак, изготовитель) № п/п Наименование продукции [Наименование работы, услуги] Технические требования, требования к качеству (модель, марка, ГОСТ, ТУ) [Требования к качеству работ, услуг] Страна происхождения/ завод изготовитель [для работ и услуг графа исключается] Кол-во [Объём работ, содержание услуг] Единица измерения [для работ и услуг графа исключается] Цена за единицу прдукции [для работ и услуг графа исключается] 1 2 n Подтверждаем наличие оригинала сертификата качества завода-изготовителя и обязуемся предоставить его вместе с поставляемой продукцией. 2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________ 3. Предлагаемая цена договора (указывается с учетом налога на добавленную стоимость): __________ С УЧЕТОМ НДС 18% (сумма цифрой и прописью с учетом НДС). В цену договора включены: расходы Поставщика на перевозку продукции до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 4. Сроки поставок товаров, оказания услуг, выполнения работ:_______________________ С пунктом 21 раздела I Извещения о проведении запроса котировок от «____»_________2013 №____ ознакомлены и подтверждаем, что ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок. Обязуемся: В случае признания участником, отвечающим требованиям запроса котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок, на условиях и требованиях запроса котировок, по цене договора, предложенной в этой заявке. Предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора на условиях и требованиях запроса котировок, и по цене договора, предложенной в котировочной заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования протокола на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.mupvges.ru. При этом протокол, Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов. Приложения к заявке на участие в запросе котировок: 1. ___________ (наименование документа) на ___ л. 2. ___________ (наименование документа) на ___ л. n. ___________ (наименование документа) на ___ л. (должность) (подпись) ФИО М.П. Договор № г.Волгодонск от_____________2013 Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ромашова Анатолия Александровича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и __________________________ ______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании устава общества, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего договора и сдать её результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их согласно п.2 настоящего договора. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой материалов по объекту: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. В-14 г. Волгодонска Ростовской области. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ак. Королёва, бульвар Старочеркасский». 1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика. 1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приёма-сдачи Заказчиком. 2. Стоимость работ по договору 2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________________________________________, в том числе НДС __________________________ 2.2. Установленная в п.2.1. договора стоимость подлежит изменению при внесении Региональной службой по тарифам Ростовской области изменений в объемы и стоимость работ, согласно утвержденной инвестиционной программе. 3. Порядок расчётов 3.1. Заказчик рассчитывается с Подрядчиком за фактически выполненные работы. 3.2. До начала производства работ в течение 7 банковских дней выплачивается аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится по окончании выполнения работ в срок не позднее 30 банковских дней с даты подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 , включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов)Расчёт с Подрядчиком за выполненные работы производится по окончании выполнения работ в срок не позднее 30 банковских дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков (дефектов). 3.3. Расчёт осуществляется путём перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с откорректированной инвестиционной программой МУП «ВГЭС» на 2014 год, утвержденной Региональной службой по тарифам Ростовской области. 4.2. Гарантийный срок на качество выполняемых работ и применяемых материалов – не менее 3 (трех) лет; гарантийный срок эксплуатации ВЛИ-0,4кВ – не менее 3 (трёх) лет, с даты подписания сторонами акта приемки, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 5. Обязанности Подрядчика Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 5.1. Выполнить и сдать работу Заказчику в объёме и сроки, предусмотренные в договоре. 5.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих их дальнейшее продолжение невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика. 5.3. Иметь необходимые разрешительные документы на виды деятельности, предусмотренные настоящим договором. 5.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами согласно утвержденной проектно-сметной документации. 5.5. Отвечать за качество материалов, предоставленных им для производства работ. 5.6. В течение гарантийного срока за свой счёт устранить допущенные по его вине недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации. 5.7. Ежедневно убирать мусор, образующийся на объекте в ходе выполнения работ по договору и обеспечивать его складирование в тару. 5.8. По окончании работ представить Заказчику паспорта и всю необходимую документацию на используемые материалы, исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами. Текстовые материалы предоставляются на бумажном носителе, графические материалы – на бумажном носителе и в электронном виде в формате DWG. 6. Обязанности Заказчика Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик обязуется: 6.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.3 настоящего договора. 6.2. Передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента подписания договора необходимую документацию для выполнения работ. 6.3. В течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы, осмотреть и принять результаты работы или подготовить мотивированный отказ от приёмки работ. 6.4. В случае мотивированного отказа, составить двусторонний акт с перечнем доработок и срок их выполнения. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, стороны стремятся решить путём переговоров. В случае невозможности достижения соглашения, разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражном суде Ростовской области. 7.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 7.3. Ответ на полученную претензию должен быть направлен стороной в срок не более 10 (десяти) календарных дней. 8. Ответственность сторон 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством Российской Федерации. 8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 9. Прочие условия договора 9.1. Ущерб, нанесённый в результате проведения работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик. 9.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами в капитальном строительстве. 9.3. Все дополнения и изменения к договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 9.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписанных уполномоченными лицами и скрепленных печатями сторон. 9.5. Настоящий договор вступает в силу после утверждения изменений в инвестиционную программу МУП «ВГЭС» на 2014 г. Региональной службой по тарифам Ростовской области в части выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 10. Юридические адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Заказчик: МУП «ВГЭС» Юридический адрес: 347380, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Гагарина, 39 ИНН 6143014080, КПП 614301001, р/счет 40702810400600141190 в ВФ банка «Возрождение» (ОАО), БИК 046032707, к/сч 30101810900000000707, ОКОНХ 11170, ОКПО 12161725 Директор Директор _____________ ______________ А.А.Ромашов М.П. М.П.

Похожие:

	О проведении запроса котировок на право заключения Муп «вгэс» информирует о проведении запроса котировок на заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных...		О проведении запроса котировок от 05. 08. 2015 г. № Зк-двтрк-232 Право на заключение договора на оказание услуг по проведению обследования и пуско-наладочных работ по объектам электроснабжения п....
	Техническое задание на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ Подраздел 1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ,...		Техническое задание на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ Подраздел 1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ,...
	Техническое задание задача закупки : поставка дизельной электростанции... Задача закупки: поставка дизельной электростанции в блок-контейнере, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в...		Техническое задание на Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ... Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ оборудования dwdm производства Huawei Technologies в филиалах Макрорегиона "Волга"
	Инструкция участника тендера на поставку оборудования, проведение... Претендента (Оферты) и содержит информацию о порядке проведения закрытого тендера на поставку оборудования, проведение строительно-монтажных...		Техническое задание общие требования настоящие Требования определяют... Настоящие Требования определяют основные требования к выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных...
	Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, поставке... Выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования, пуско-наладка и техническое освидетельствование по объекту		1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение...
	«Строительство лэп 0,4кВ от тп 01-21 в снт \"Ветерок-2\", п. Шоссейное Гурьевского района» Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение...		Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных... Мадоу детский сад №59 "Золотая рыбка" общеразвивающего вида Щелковского муниципального района Московской области
	Техническое задание на поставку оборудования, материалов, выполнение... Требования к поставке оборудования, материалов, выполнению монтажных и пуско-наладочных работ Телевизионной Системы Наблюдения центрального...		Техническое задание на поставку и выполнение проектных, монтажных... На поставку и выполнение проектных, монтажных (смр), пуско-наладочных работ (пнр) системы резервного энергоснабжения
	Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных,... Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи		Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных,... Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи